Договор на сервисное обслуживание No
г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 7 «01» октября 2023 г.
ООО «СПЕЦСЕРВИСГАЗ», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Богачева
Константина Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,
именуемого в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по сервисному обслуживанию следующего
оборудования:
Данное оборудование установлено по адресу:
Сервисное обслуживание включает в себя плановый выезд на техническое обслуживание (Т.О.), дежурство аварийных служб в отопительный период, консультации Заказчика по телефону и аварийные выезды. Аварийные выезды оплачиваются по факту выполнения, согласно п. 2.2. настоящего Договора.
На сервисное обслуживание принимается только исправное оборудование.
2. Стоимость Договора.В годовую стоимость обслуживания по настоящему Договору входит обязательный выезд для проведения Т.О., транспортные расходы, консультации Заказчика по телефону, организация дежурства специалистов в отопительный период.
2.1. Годовая стоимость обслуживания по настоящему Договору определена в Спецификации выполняемых работ и услуг, которая действительна в течение года и ежегодно пересматривается. Годовая стоимость указана в рублях РФ, без НДС;
2.2. Аварийные выезды, дополнительные работы и использованные запчасти, и материалы оплачиваются отдельно по факту их выполнения и использования, в соответствии с расценками, Подрядчика, а также стоимости запчастей и материалов на момент их установки. Один аварийный выезд входит в стоимость годового обслуживания, без учета стоимости материалов и транспортных услуг. Стоимость следующих за бесплатным аварийных выездов составляет 15000 руб - за выезд без учета транспортных расходов и запасных частей.
2.3. При выполнении аварийного выезда в выходные и праздничные дни работа оплачивается в двойном размере.
3. Обязанности Подрядчика.Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
- проводить плановое Т.О. оборудования согласно картам выполнения регламентных работ (Приложение No 1) в сроки, указанные в Приложении No 2 к Спецификации выполняемых работ и услуг;
- в случае стороннего монтажа и обнаружения недостатков, а также неисправностей в работе оборудования, составить Акт с указанием работ, без выполнения которых невозможно обеспечить устойчивое функционирование оборудования;
- при возникновении аварийной ситуации, прибыть на объект Заказчика в течение 24 часов в отопительный период и в течение 5 рабочих дней в летний период. Принять все меры по устранению неисправности в работе оборудования, по результатам работы составить акт (счет) на выполненные работы, запчасти и транспортные услуги.
Начало и окончание отопительного периода объявляется официально в регионе;
- давать консультации Заказчику по правильной эксплуатации оборудования.
4. Обязанности Заказчика.Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
- предварительно оплатить годовую стоимость обслуживания согласно Спецификации выполняемых работ и услуг;
- своевременно принимать и оплачивать выполненные работы, а также запчасти и расходные материалы;
- в случае отказа от транспорта Подрядчика, организовать доставку специалиста в строго согласованное время из офиса Подрядчика на объект и обратно в офис, а в выходные дни – из дома на объект и обратно домой;
- беспрепятственно допускать представителей Подрядчика на объект для обслуживания и ремонта оборудования;
- предоставить Подрядчику номер контактного телефона и всю необходимую техническую документацию на оборудование;
- эксплуатировать оборудование строго в соответствии с "Инструкцией для Пользователя" и "Правилами использования газа в быту".
5. Срок действия Договора.Договор вступает в силу с момента его подписания и 100-% оплаты годовой стоимости обслуживания. Настоящий Договор заключен на 10 (десять) лет. Действие Договора приостанавливается или заканчивается при задержке оплаты годовой стоимости обслуживания, оплаты выполненных работ или использованных запчастей на срок свыше 3-х
рабочих дней.
6. Порядок платежей.При заключении Договора Заказчик оплачивает годовую стоимость обслуживания согласно Спецификации выполняемых работ и услуг. По истечении каждого года Заказчик вносит предоплату в размере годовой стоимости обслуживания согласно Спецификации выполняемых работ и услуг на предстоящий год. Другие виды работ, запасные части и расходные материалы Заказчик оплачивает отдельно согласно расценкам, Подрядчика на текущий год.
7. Расторжение Договора.Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. При задержке оплаты свыше 3-х рабочих дней Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор, либо приостановить выполнение работ. В случае расторжения настоящего Договора между Сторонами осуществляется расчет за фактически выполненные работы.
При расторжении Договора по инициативе Заказчика, он выплачивает Подрядчику неустойку, равную 10 % от разницы между ценой за всю работу и частью цены, выплаченной за выполненную работу, в счет компенсации убытков, причиненных прекращением Договора.
При расторжении Договора по инициативе Подрядчика, он выплачивает Заказчику неустойку, равную 10 % от разницы между суммой предоплаты по Договору и стоимостью выполненных работ, в счёт компенсации убытков, причиненных прекращением Договора.
8. Несчастные случаи.Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и другие происшествия, имеющие место при выполнении работ Подрядчиком, если это напрямую не связано с действиями или бездействием Заказчика.
9. Форс-мажор.В случае землетрясений, наводнений, ураганов в месте выполнения работ, а также военного положения, либо военных действий, выполнение обязательств Сторонами откладывается на время действия этих чрезвычайных обстоятельств. В случае наступления таких обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, обязана в течение 3-х календарных дней уведомить об их наступлении другую Сторону, иначе она не будет вправе ссылаться на них.
10. Рассмотрение споров.Все возникающие споры разрешаются путем переговоров, либо в соответствии с действующим Законодательством РФ в Арбитражном суде г Москвы.
11. Полнота Договора.К настоящему Договору прилагается Спецификация выполняемых работ и услуг на текущий год со следующими Приложениями:
- Приложение No 1 "Регламентные работы по обслуживанию оборудования";
- Приложение No 2 "Предварительный календарный план выездов на плановое Т.О.".
Настоящий Договор заменяет все договоренности, имевшиеся ранее между Сторонами. Изменение настоящего Договора может быть осуществлено только в письменном виде с обязательным подписанием обеими сторонами.
12. Гарантии.Гарантийный срок на замененные детали и агрегаты – 6 (шесть) месяцев. Подрядчик не производит безвозмездно исправление дефектов при неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком. Какие-либо работы по гарантии выполняются Подрядчиком только после полной оплаты Заказчиком годовой стоимости обслуживания согласно Спецификации выполняемых работ и услуг на текущий год. Подрядчик не несет никакой ответственности за вред, причиненный неправильной эксплуатацией оборудования Заказчиком.
13. Заключительные положения.Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Настоящий Договор имеет юридическую силу с даты его подписания до полного выполнения обязательств сторон.
14. Адреса и реквизиты Сторон.Заказчик:
_______________________(_____________)
Подрядчик:
ООО «СПЕЦСЕРВИСГАЗ»
143363, Московская обл., г.о. Наро-Фоминский,
г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 7, корп. 2, пом. 5.
ИНН 7729783264, КПП 503001001,
ОКПО 35912039,
р/с № 40702810938000029587,
ПАО Сбербанк России, г. Москва,
к/с № 30101810400000000225, БИК 044525225,
E-mail: spsgas@mail.ru.
Тел. 8(495)2225151, 8(916)0013131
Генеральный директор _______________________(Богачев К. Ю.)
М.П.